Заверения об обстоятельствах в отношении модели ИИ: раздел договора с поставщиком ИИ-сервиса (ст. 431.2 ГК РФ, Закон № 243-ФЗ)
Готовый раздел для договора на доступ к ИИ-сервису или дополнительного соглашения к нему. Он защищает заказчика, которого Правительство с 1 марта 2027 года может обязать применять только суверенные или национальные модели. Поставщик по ст. 431.2 ГК заверяет шесть обстоятельств: какая модель и сколько у неё параметров, кто разработчик и является ли он российским юрлицом по ч. 4 ст. 6 Закона № 243-ФЗ, в чьих ЦОД обрабатываются данные, есть ли у модели статус, не используются ли данные заказчика для обучения, нет ли трансграничной передачи персональных данных. Заверения действуют на каждую дату оказания услуг. О смене модели или разработчика, переносе ЦОД, утрате статуса и смене контроля поставщик обязан предупредить за 30 дней. Если поставщик не успеет обеспечить соответствие постановлению по п. 3 ч. 2 ст. 5 закона, заказчик вправе отказаться от договора без компенсации поставщику и вернуть предоплату. Существенность заверений закреплена прямо, чтобы её не пришлось доказывать в суде.
DOCX, 12 КБ, обновлён 17 октября 2026 г.
РАЗДЕЛ ДОГОВОРА
«Заверения об обстоятельствах в отношении модели искусственного интеллекта»
(для включения в договор о предоставлении доступа к ИИ-сервису или в дополнительное соглашение к нему; нумерацию пунктов привести в соответствие с договором)
[__]. Заверения об обстоятельствах в отношении модели искусственного интеллекта
[__].1. Поставщик в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика на дату заключения Договора и на каждую дату оказания услуг, что:
в сервисе [наименование] (далее — Сервис) применяется модель искусственного интеллекта [наименование, версия] (далее — Модель), содержащая [количество] параметров;
разработчиком Модели в значении п. 5 ст. 3 Федерального закона от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» (далее — Закон № 243-ФЗ) является [наименование, ИНН], и он [является / не является] российским юридическим лицом в значении ч. 4 ст. 6 Закона № 243-ФЗ;
подготовка ответов на запросы Заказчика и хранение данных Заказчика осуществляются в центрах обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации и принадлежащих российским юридическим лицам: [наименования владельцев ЦОД];
Модели [присвоен статус суверенной / национальной большой фундаментальной модели искусственного интеллекта (реквизиты документа) / статус не присвоен];
запросы, файлы и иные данные Заказчика, а также результаты, создаваемые Заказчиком с помощью Сервиса, не используются для обучения или дообучения Модели и иных моделей без отдельного письменного согласия Заказчика;
трансграничная передача персональных данных, поступающих от Заказчика, не осуществляется.
[__].2. Поставщик письменно уведомляет Заказчика не позднее чем за [30] дней до наступления любого из следующих событий, а если событие от Поставщика не зависит — в течение [5] рабочих дней с момента, когда Поставщик узнал о нём:
замена Модели или её разработчика;
изменение места подготовки ответов или хранения данных Заказчика, в том числе перенос в центры обработки данных за пределами Российской Федерации или принадлежащие иностранным лицам;
присвоение, приостановление, прекращение или отказ в присвоении Модели статуса суверенной или национальной модели;
изменение контроля над разработчиком Модели, в результате которого он перестаёт отвечать требованиям ч. 4 ст. 6 Закона № 243-ФЗ.
[__].3. Если Правительство Российской Федерации в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона № 243-ФЗ установит случаи, в которых Заказчику допускается применение исключительно суверенных и (или) национальных моделей, Поставщик по запросу Заказчика в течение [30] дней сообщает, может ли он обеспечить соответствие Сервиса этим требованиям, и в какой срок. Если Поставщик не может обеспечить соответствие до даты, с которой требования становятся обязательными для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, уведомив его за [15] дней. Поставщик возвращает Заказчику предварительно оплаченные и не оказанные услуги в течение [10] рабочих дней.
[].4. Если заверения, указанные в п. [].1, окажутся недостоверными или Поставщик нарушит обязанность по п. [__].2, Заказчик вправе:
потребовать возмещения убытков, причинённых недостоверностью заверений;
потребовать уплаты неустойки в размере [сумма или порядок расчёта];
отказаться от Договора в одностороннем порядке, если заверения имели для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ).
Стороны признают, что заверения, указанные в п. [__].1, имеют для Заказчика существенное значение и Заказчик полагается на них при заключении и исполнении Договора.
[__].5. По письменному запросу Заказчика, но не чаще [одного раза в квартал], Поставщик в течение [10] рабочих дней предоставляет документы, подтверждающие заверения: выписку о присвоении статуса Модели (при наличии), сведения о центрах обработки данных, справку о структуре владения разработчиком. Сведения, составляющие коммерческую тайну Поставщика, предоставляются с соответствующей отметкой.
Похожие образцы
Все: договоры и соглашенияГенеральный договор финансирования под уступку денежного требования между фактором — коммерческой организацией (ст. 825 ГК РФ) и клиентом-поставщиком. Модель — обеспечительная уступка по п. 2 ст. 831 ГК РФ с регрессом по п. 3 ст. 827: фактор выплачивает первый платёж от суммы поставки, ведёт учёт требований и получает оплату от покупателей, а при неоплате в период ожидания клиент возвращает финансирование с вознаграждением и получает требование обратно. Прописаны лимиты по дебиторам, переход существующих и будущих требований (ст. 826), запрет последующей уступки без согласия клиента (ст. 829), право досрочного выкупа и обязательность назначения платежа клиента с учётом позиции СКЭС ВС по делу № А40-343177/2019. Есть заверения клиента, ответственность за недействительность требования, раскрытие запретов уступки (ст. 828) и компенсация зачётов (ст. 832). В приложениях — реестр требований и уведомление должника по п. 1 ст. 830 ГК РФ.
DOCX16 КБобновлён 18 окт. 2026 г.
Договор участника гражданского дела (или будущего истца) с частным детективом-ИП на сбор сведений по п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной деятельности» в редакции 434-ФЗ, действующей с 1 сентября 2026 года. Содержит все условия, обязательные по ст. 9: сведения о сторонах с номером и датой лицензии, вид и содержание услуги через приложение-задание, срок, стоимость и лимит расходов. Включает порядок уведомления Росгвардии до начала работы и об окончании услуг по ч. 4–5 ст. 5 и постановлению Правительства от 18.07.2026 № 908, перечень допустимых методов по ст. 5 и запретов по ст. 7. Отдельный раздел посвящён требованиям к отчёту, пригодному для суда: источник и способ получения каждого сведения, данные опрошенных для вызова по ч. 2 ст. 69 ГПК, письменные согласия, исходные файлы со сведениями по ст. 77 ГПК. Предусмотрены конфиденциальность с законными исключениями и явка детектива в суд свидетелем.
DOCX15 КБобновлён 18 окт. 2026 г.
Ч. 2 ст. 9 Закона № 243-ФЗ поручает сторонам самим договориться о формате, содержании и порядке размещения предупреждения о применении ИИ. Это дополнительное соглашение и есть такое соглашение между ИИ-сервисом и корпоративным заказчиком — медиакомпанией, агентством, брендом, — который генерирует изображения, видео или аудио. В нём два варианта текста пометки: «создано» и «изменено» с использованием ИИ. Для изображений и видео предусмотрена видимая надпись с размером и местом, для аудио — голосовое сообщение, для всех файлов — машиночитаемая метка в метаданных, которую сервис не удаляет при выгрузке. Пометка остаётся правом заказчика, как в законе, но есть опция сделать её обязательной для публичных материалов. На случай принятия законопроекта № 1317978-8 об обязательной маркировке или иного акта стороны обязуются за 30 дней привести соглашение в соответствие, а до этого действуют обязательные требования. Ответственность за удалённую заказчиком пометку на сервис не перекладывается.
DOCX12 КБобновлён 17 окт. 2026 г.
Соглашение поставщика и покупателя по делу о взыскании долга за товар и договорной неустойки. Покупатель признаёт основной долг по конкретным УПД и часть неустойки, поставщик отказывается от остальной неустойки с указанием суммы. Долг гасится по графику: каждый платёж с датой и суммой, банковские реквизиты, право досрочного погашения и очерёдность зачёта. Главный защитный блок – последствия просрочки: при задержке любого платежа более чем на пять рабочих дней истец получает исполнительный лист на весь непогашенный остаток сразу и неустойку за просрочку по формуле. Отдельно урегулированы расходы: 70 % госпошлины истец возвращает из бюджета по подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ, оставшиеся 30 % ответчик возмещает в первом платеже, расходы на представителей не компенсируются. Перед подачей проверьте, что в доверенностях подписантов прямо указано право на заключение мирового соглашения.
DOCX13 КБобновлён 16 окт. 2026 г.
Договор абонентского юридического обслуживания между юридической компанией и ООО (ст. 429.4 ГК РФ)
Договор заключается между юридической компанией (ООО) и компанией-заказчиком, которой нужен постоянный юрист без найма в штат. Предмет прямо квалифицирован как договор с исполнением по требованию по ст. 429.4 ГК РФ: плата вносится за месяц независимо от числа заявок. Объём ограничен лимитом часов с учётом по каждой заявке, неиспользованный остаток не переносится. Судебные дела, налоговые проверки, due diligence и часы сверх лимита оплачиваются по прайсу из приложения на основании отдельного задания. Прописаны каналы заявок, сроки реакции по видам задач, ежемесячный отчёт с номерами дел и действиями, молчаливая приёмка, конфиденциальность и персональные данные, ограничение ответственности тремя месячными платежами. Отказ заказчика оформлен по п. 1 ст. 782 ГК с возвратом аванса за будущие периоды. Совет: ведите отчёт по каждому делу, тогда абонентскую плату можно взыскать с проигравшего оппонента как судебные издержки.
DOCX15 КБобновлён 16 окт. 2026 г.
Протокол направляет собственник квартиры, получивший проект договора о денежном возмещении при комплексном развитии территории, если сумма рассчитана по устаревшей оценке и без убытков. Документ построен как акцепт на иных условиях по п. 1 ст. 445 ГК РФ: собственник не уклоняется от обязательного договора (ч. 10 ст. 32.1 ЖК РФ), а предлагает свою редакцию спорных пунктов. Первый довод: дата оценки отстоит от даты отправки проекта больше чем на 60 дней, что нарушает ч. 3 ст. 32.1 ЖК РФ в редакции 297-ФЗ, а переходное правило закона распространяет новую норму на незавершённые расселения. Второй: по независимому отчёту рыночная стоимость квартиры и доли в общем имуществе выше. Третий: не учтены убытки по ч. 7 ст. 32 ЖК РФ. Отдельно даны редакции пунктов о сумме, сроке выплаты и шестимесячном праве пользования. Отправляйте протокол в течение 30 дней с получения проекта.
DOCX13 КБобновлён 16 окт. 2026 г.