Договор на разработку сайта с техническим заданием и календарным планом

Работы оплачиваются в два платежа: 50 % аванса в течение 5 рабочих дней после подписания и остаток после итогового акта. На проверку результата у заказчика 5 рабочих дней, в тот же срок исполнитель исправляет обоснованные замечания. Отдельный раздел закрепляет, что домен и хостинг оформляются на заказчика, а все доступы и исходники передаются вместе с исключительным правом на сайт. Неустойка для обеих сторон — 0,1 % в день, но не более 10 %. Если заказчик больше 30 дней не даёт тексты и материалы, исполнитель вправе отказаться от договора. К договору приложены техническое задание и календарный план — их стоит заполнить до подписания.

DOCX, 44 КБ, обновлён 13 октября 2026 г.

Скачать .docx бесплатно

ДОГОВОР № [НОМЕР]

на разработку сайта

г. [город] [дата] г.

[Полное наименование заказчика], ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН], в лице [должность, ФИО представителя], действующего на основании [устава или доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [полное наименование исполнителя], ИНН [ИНН], ОГРН (ОГРНИП) [номер], в лице [должность, ФИО представителя], действующего на основании [устава или доверенности], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать сайт [назначение сайта, например: корпоративный сайт с каталогом услуг] (далее — Сайт) и передать Заказчику результат работ и исключительное право на него, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Состав, функции и требования к Сайту определены в Техническом задании (Приложение № 1), этапы и сроки — в Календарном плане (Приложение № 2). Приложения являются неотъемлемой частью Договора.

1.3. Сайт разрабатывается на платформе [название CMS или конструктора] и размещается на хостинге Заказчика по адресу [доменное имя].

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало работ — не позднее [количество] рабочих дней с даты поступления аванса и предоставления Заказчиком материалов, указанных в Техническом задании.

2.2. Окончание работ — не позднее [дата] г. Сроки отдельных этапов указаны в Календарном плане.

2.3. Если Заказчик задерживает предоставление материалов, доступов или согласование результатов этапа, сроки выполнения работ продлеваются на время задержки.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ является твёрдой и составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей, [сведения об НДС: ставка и сумма либо основание освобождения].

3.2. В стоимость работ включены: вознаграждение за отчуждение исключительного права на Сайт, [количество] итерации правок дизайн-макета, наполнение [количество] страниц материалами Заказчика, перенос Сайта на хостинг Заказчика.

3.3. Заказчик оплачивает:

аванс в размере 50 % стоимости работ — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора;
оставшиеся 50 % — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта.

3.4. Оплата производится безналичным переводом на счёт Исполнителя, указанный в разделе 14 Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

выполнить работы качественно, в соответствии с Техническим заданием и в сроки по Календарному плану;
по запросу Заказчика информировать его о ходе работ;
использовать в Сайте только сторонние компоненты (программы, шрифты, изображения), на использование которых у Заказчика будет законная лицензия, и перечислить их в Итоговом акте;
передать Заказчику исходный код, исходные файлы дизайна и все доступы, созданные при выполнении работ.

4.2. Заказчик обязуется:

предоставить тексты, изображения, логотип, доступы и иные материалы, указанные в Техническом задании, в срок, установленный Календарным планом;
назначить контактное лицо для согласования результатов: [ФИО, телефон, e-mail];
принять и оплатить работы в порядке, установленном Договором.

4.3. Заказчик гарантирует, что имеет права на материалы, переданные Исполнителю для размещения на Сайте.

5. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. По окончании каждого этапа Исполнитель передаёт Заказчику результат этапа (ссылку на тестовую версию или файлы) и акт сдачи-приёмки этапа.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения результата подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. Замечания должны соответствовать Техническому заданию.

5.3. Исполнитель устраняет обоснованные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно передаёт результат этапа.

5.4. Если в срок, указанный в пункте 5.2, Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ, этап считается принятым без замечаний.

5.5. После запуска Сайта Стороны подписывают Итоговый акт, в котором указываются переданные объекты, исходные материалы, доступы и перечень использованных сторонних компонентов с условиями их лицензий.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на Сайт и все созданные Исполнителем при выполнении работ результаты (программный код, базы данных, дизайн-макеты, графические элементы, тексты) переходит к Заказчику в полном объёме с момента подписания Итогового акта.

6.2. Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в стоимость работ.

6.3. Исполнитель гарантирует, что передаваемые результаты созданы им самостоятельно или его работниками в порядке выполнения служебных заданий, не нарушают прав третьих лиц, а авторы не будут предъявлять к Заказчику требований о вознаграждении.

6.4. Права на сторонние компоненты, указанные в Итоговом акте, Заказчику не передаются; Заказчик использует их на условиях соответствующих лицензий.

6.5. Исполнитель вправе указывать Сайт и его изображения в своём портфолио. Иное использование результатов работ Исполнителем не допускается.

7. ДОМЕН, ХОСТИНГ И ДОСТУПЫ

7.1. Доменное имя [доменное имя], хостинг, учётная запись платформы [название CMS или конструктора], корпоративная почта и системы аналитики регистрируются на имя Заказчика.

7.2. Доступы, предоставленные Исполнителю для выполнения работ, Заказчик вправе изменить после подписания Итогового акта. Исполнитель не хранит копии паролей и персональных данных пользователей Сайта после завершения работ.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок на Сайт составляет 3 (три) месяца с даты подписания Итогового акта.

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель бесплатно устраняет ошибки в работе функций, предусмотренных Техническим заданием, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика.

8.3. Гарантия не распространяется на ошибки, вызванные изменениями в коде Сайта, внесёнными Заказчиком или третьими лицами, а также сбоями хостинга.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Стороны не раскрывают третьим лицам сведения, полученные при исполнении Договора, кроме случаев, предусмотренных законом.

9.2. Если при выполнении работ Исполнитель получает доступ к персональным данным пользователей Сайта, он обрабатывает их только по поручению Заказчика, в объёме, необходимом для выполнения работ, и соблюдает требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая размещение баз данных на территории Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ.

10.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменения Технического задания, сроков и стоимости оформляются дополнительным соглашением.

11.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от Договора, уплатив Исполнителю часть стоимости пропорционально выполненным работам и возместив убытки в пределах разницы между стоимостью работ и выплаченной частью (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации). Результаты принятых этапов и права на них переходят к Заказчику после их оплаты.

11.3. Исполнитель вправе отказаться от Договора, если Заказчик более 30 (тридцати) календарных дней не предоставляет материалы или не согласовывает результаты этапа, письменно предупредив об этом Заказчика.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Споры разрешаются путём переговоров. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения.

12.2. Если спор не урегулирован, он передаётся на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

13.2. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных и переданных по электронной почте с адресов, указанных в разделе 14, а также через систему электронного документооборота. Оригиналы направляются по запросу Стороны.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
[Полное наименование] ИНН [ИНН], КПП [КПП] ОГРН [ОГРН] Адрес: [адрес] Р/с [номер] в [банк] БИК [БИК], к/с [номер] E-mail: [e-mail]	[Полное наименование] ИНН [ИНН], КПП [КПП] ОГРН (ОГРНИП) [номер] Адрес: [адрес] Р/с [номер] в [банк] БИК [БИК], к/с [номер] E-mail: [e-mail]
____________ / [ФИО] / М. П. (при наличии)	____________ / [ФИО] / М. П. (при наличии)

Приложение № 1
к Договору № [номер] от [дата] г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ