Договор подряда на выполнение работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № [НОМЕР]

на выполнение работ

г. [город] [дата] г.

[Полное наименование заказчика, например: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»], ИНН [ИНН], в лице [должность, ФИО подписанта], действующего на основании [устава или доверенности № ... от ...], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [полное наименование подрядчика или ФИО индивидуального предпринимателя], ИНН [ИНН], в лице [должность, ФИО подписанта], действующего на основании [устава или листа записи ЕГРИП], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить [наименование работ, например: работы по ремонту офисного помещения площадью 85 кв. м] (далее — Работы) по адресу: [адрес объекта] и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Вид, объём и требования к результату Работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2), которые являются неотъемлемыми частями Договора.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами. Стоимость материалов включена в цену Договора.

1.4. Результат Работ должен соответствовать Договору, приложениям к нему и обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начальный срок выполнения Работ — [дата начала] г.

2.2. Конечный срок выполнения Работ — [дата окончания] г.

2.3. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику доступ на объект не позднее даты начала Работ. При задержке доступа или оплаты аванса конечный срок переносится на соответствующее количество дней.

2.4. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно, уведомив Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена Работ является твёрдой и составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей, в том числе НДС [ставка и сумма НДС или «НДС не облагается» с указанием основания].

3.2. Заказчик перечисляет аванс в размере [размер аванса] % цены Работ, что составляет [сумма аванса цифрами] рублей, в течение [количество] рабочих дней с даты подписания Договора.

3.3. Оставшуюся часть цены Работ Заказчик оплачивает в течение [количество] рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.4. Оплата производится безналичным перечислением на расчётный счёт Подрядчика. Обязательство по оплате считается исполненным в день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

• выполнить Работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные Договором;
• использовать материалы надлежащего качества, имеющие необходимые сертификаты и декларации соответствия;
• немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата Работ либо создают невозможность завершить их в срок;
• соблюдать на объекте правила пожарной безопасности и охраны труда, по окончании Работ вывезти строительный мусор;
• безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приёмке и в течение гарантийного срока.

4.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат их работы.

4.3. Заказчик обязуется:

• обеспечить Подрядчику доступ на объект и предоставить необходимую информацию;
• принять результат Работ в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора;
• оплатить Работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

4.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. По завершении Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности результата и передаёт ему два экземпляра акта сдачи-приёмки выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение [количество] рабочих дней с даты получения акта осматривает результат Работ и подписывает акт либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки с перечнем недостатков.

5.3. При наличии мотивированного отказа Стороны составляют перечень недостатков и срок их устранения. Подрядчик устраняет недостатки за свой счёт и повторно предъявляет результат Работ к приёмке.

5.4. Если в срок, указанный в пункте 5.2 Договора, Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ, Работы считаются принятыми, а акт, подписанный Подрядчиком в одностороннем порядке, — надлежащим доказательством их сдачи.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1. Гарантийный срок на результат Работ составляет [количество] месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки.

6.2. О недостатках, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счёт в течение [количество] рабочих дней с даты получения уведомления, если недостатки не возникли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или действий третьих лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение конечного срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % цены Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены Работ.

7.2. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % неоплаченной суммы.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, о которых Сторона известила другую Сторону в течение 5 рабочих дней с момента их наступления.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально части Работ, выполненной до получения уведомления об отказе, и возместив убытки в пределах, установленных статьёй 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4. При прекращении Договора Подрядчик в течение 10 рабочих дней возвращает Заказчику сумму аванса, превышающую стоимость фактически выполненных и переданных Работ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры разрешаются путём переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 15 рабочих дней с даты её получения.

9.2. Если спор не урегулирован в претензионном порядке, он передаётся на рассмотрение в [наименование суда, например: Арбитражный суд города Москвы].

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Уведомления, претензии и акты направляются по адресам Сторон, указанным в разделе 11 Договора, заказным письмом либо по электронной почте. Сообщение считается полученным в день его доставки адресату.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Приложения к Договору:

• Приложение № 1 — Техническое задание;
• Приложение № 2 — Смета.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	Подрядчик
[наименование] ИНН/КПП [ИНН/КПП] ОГРН [ОГРН] Адрес: [юридический адрес] E-mail: [адрес электронной почты] Р/с [номер] в [банк] К/с [номер], БИК [БИК]	[наименование] ИНН/КПП [ИНН/КПП] ОГРН (ОГРНИП) [номер] Адрес: [юридический адрес] E-mail: [адрес электронной почты] Р/с [номер] в [банк] К/с [номер], БИК [БИК]
[должность] ___________ / [И. О. Фамилия] / М. П. (при наличии)	[должность] ___________ / [И. О. Фамилия] / М. П. (при наличии)