Исковое заявление о взыскании неотработанного аванса, процентов и неустойки по договору подряда (ст. 715, 1102, 1107 ГК РФ)
Иск ООО-заказчика к ООО-подрядчику после одностороннего отказа от договора по п. 2 ст. 715 ГК РФ: подрядчик сорвал темп работ, аванс не отработан и не возвращён. В описательной части фиксируются перечисление аванса, доказательства срыва сроков, дата получения уведомления об отказе с учётом ст. 450.1 и 165.1 ГК РФ и расчёт неотработанного остатка за вычетом подписанных КС-2. Обоснование разбито на три требования с разными периодами: аванс взыскивается как неосновательное обогащение (абз. 2 п. 4 ст. 453, ст. 1102 ГК РФ, п. 5 Пленума ВАС № 35), проценты по ст. 395 ГК РФ начисляются со дня после прекращения договора по день оплаты (п. 2 ст. 1107 ГК РФ), договорная неустойка – только до даты прекращения. Отдельно указано, что выполнение работ на сумму аванса доказывает подрядчик. Перед подачей проверьте, что с претензии прошло 30 дней, а неустойка не выходит за дату расторжения.
DOCX, 13 КБ, обновлён 16 октября 2026 г.
В Арбитражный суд [наименование суда, например: города Москвы]
Истец: Общество с ограниченной ответственностью «[наименование заказчика]»
ОГРН [ОГРН], ИНН [ИНН]
адрес: [юридический адрес]
тел.: [телефон], e-mail: [адрес электронной почты]Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «[наименование подрядчика]»
ОГРН [ОГРН], ИНН [ИНН]
адрес: [юридический адрес]Цена иска: [сумма] руб.
Государственная пошлина: [сумма] руб.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неотработанного аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки
[дата] между ООО «[заказчик]» (далее – Истец, Заказчик) и ООО «[подрядчик]» (далее – Ответчик, Подрядчик) заключён договор подряда № [номер] (далее – Договор), по которому Подрядчик обязался выполнить [предмет работ, например: работы по устройству инженерных сетей на объекте по адресу: ...], а Заказчик – принять и оплатить результат.
Цена работ составляет [сумма] руб. (п. [номер] Договора). Срок выполнения работ: начало – [дата], окончание – [дата] (п. [номер] Договора, график производства работ – приложение № [номер]).
Во исполнение п. [номер] Договора Истец перечислил Ответчику аванс в размере [сумма] руб., что подтверждается платёжными поручениями от [дата] № [номер] и от [дата] № [номер].
Ответчик к выполнению работ своевременно не приступил / выполнял их настолько медленно, что окончание к сроку стало явно невозможным: по состоянию на [дата] выполнено не более [процент]% объёма при истёкших [количество] из [количество] дней срока. Это подтверждается [перечислить: актом комиссионного осмотра объекта от [дата], письмами Истца от [дата] № [номер] с требованием ускорить работы, общим журналом работ, фотофиксацией].
На основании п. 2 ст. 715 ГК РФ Истец направил Ответчику уведомление от [дата] № [номер] об отказе от исполнения Договора с требованием вернуть неотработанный аванс в течение [количество] дней. Уведомление получено Ответчиком [дата] (отчёт об отслеживании почтового отправления № [номер]) / возвращено отправителю за истечением срока хранения [дата]. В силу п. 1 ст. 450.1 и ст. 165.1 ГК РФ Договор прекращён [дата прекращения].
До прекращения Договора Ответчик сдал работы на сумму [сумма] руб. (акт КС-2 от [дата] № [номер], подписан сторонами). Иных результатов работ к приёмке не предъявлялось. Неотработанный аванс составляет [сумма аванса] – [сумма принятых работ] = [сумма] руб.
Претензия от [дата] № [номер] о возврате аванса, уплате процентов и неустойки направлена Ответчику [дата] и оставлена без удовлетворения. Тридцатидневный срок, установленный ч. 5 ст. 4 АПК РФ, истёк [дата].
Правовое обоснование
1. Неотработанный аванс. После прекращения договора основание для удержания полученного аванса отпадает. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ, если до расторжения договора одна сторона получила от другой исполнение, но не исполнила своё обязательство либо предоставила неравноценное исполнение, к требованиям о возврате полученного применяются правила главы 60 ГК РФ. Сумма аванса, не покрытая встречным предоставлением, является неосновательным обогащением Ответчика и подлежит возврату (ст. 1102, подп. 3 ст. 1103 ГК РФ; п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»).
Обязанность доказать выполнение работ на сумму полученного аванса и передачу их результата Заказчику лежит на Подрядчике (ст. 65 АПК РФ, ст. 702, 711, 753 ГК РФ). Такие доказательства Ответчиком не представлены.
2. Проценты за пользование чужими денежными средствами. В силу п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности сбережения денежных средств. Ответчик узнал об этом в момент прекращения Договора – [дата]. Проценты начисляются со дня, следующего за днём прекращения Договора, по день фактической уплаты долга (п. 3 ст. 395 ГК РФ; п. 48 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). Размер процентов за период с [дата] по [дата подачи иска] составляет [сумма] руб. (расчёт – приложение № 1).
3. Неустойка. Пунктом [номер] Договора за нарушение срока выполнения работ установлена неустойка в размере [размер, например: 0,1 %] от [цены Договора / стоимости невыполненных работ] за каждый день просрочки. Просрочка началась [дата, следующая за последним днём срока]. Поскольку при расторжении договора обязательство выполнить работы прекращается, неустойка начисляется по дату прекращения Договора (ст. 330, п. 2 ст. 453 ГК РФ; п. 3 постановления Пленума ВАС РФ № 35). Неустойка за период с [дата] по [дата прекращения] составляет [сумма] руб. (расчёт – приложение № 2).
Неустойка и проценты начисляются за разные периоды и за нарушение разных обязательств: неустойка – за просрочку выполнения работ до прекращения Договора, проценты – за неправомерное удержание денежных средств после прекращения. Двойной ответственности за одно нарушение не возникает.
4. Подсудность. Спор подсуден Арбитражному суду [наименование] по месту нахождения Ответчика (ст. 35 АПК РФ) / в соответствии с п. [номер] Договора (ст. 37 АПК РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 330, 395, 450.1, 453, 715, 1102, 1107 ГК РФ, ст. 4, 35, 110, 125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:
Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по договору подряда от [дата] № [номер] в размере [сумма] руб.
Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с [дата] по [дата подачи иска] в размере [сумма] руб., а также проценты, начисляемые на сумму неосновательного обогащения [сумма] руб. (с учётом её уменьшения при погашении) по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с [дата, следующая за датой подачи иска] по день фактической уплаты долга.
Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с [дата] по [дата прекращения Договора] в размере [сумма] руб.
Взыскать с ООО «[подрядчик]» в пользу ООО «[заказчик]» расходы по уплате государственной пошлины в размере [сумма] руб.
Приложения:
- Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ.
- Расчёт неустойки.
- Документ об уплате государственной пошлины.
- Документ, подтверждающий направление Ответчику копии искового заявления и приложений.
- Копия договора подряда от [дата] № [номер] с приложениями (смета, график работ).
- Копии платёжных поручений о перечислении аванса.
- Копия акта КС-2 от [дата] № [номер] / справки КС-3.
- Копии писем Истца о нарушении сроков, акта осмотра объекта от [дата], фотоматериалов.
- Копия уведомления об отказе от исполнения Договора и доказательств его доставки.
- Копия претензии и доказательств её направления.
- Выписки из ЕГРЮЛ в отношении Истца и Ответчика, полученные не ранее чем за 30 дней до обращения в суд.
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего исковое заявление.
[дата]
Генеральный директор ООО «[заказчик]» / представитель по доверенности от [дата] № [номер]
[подпись] / [Фамилия И. О.]
Похожие образцы
Все: исковые заявленияИск бывшего федерального госслужащего к госоргану. Служащего уволили по п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона № 79-ФЗ, потому что он отказался служить в другом городе после переноса подразделения или закрытия территориально обособленного рабочего места, и не выплатили компенсацию. Описаны место службы по контракту, приказ о переносе, уведомление, отказ и увольнение. Обоснование строится на п. 2 ч. 2 и ч. 6 ст. 29, ч. 3.1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ и резолютивной части Постановления КС от 29.09.2026 № 56-П: гарантии как при сокращении положены напрямую из Конституции, а закрытие обособленного рабочего места приравнено к перемещению подразделения. Сумма считается по п. 9 Правил № 554: месячное денежное содержание, умноженное на четыре. Плюс проценты по ст. 236 ТК и моральный вред. Иск только денежный, увольнение не оспаривается, поэтому действует годичный срок ч. 2 ст. 392 ТК. Госпошлина не платится.
DOCX13 КБобновлён 16 окт. 2026 г.
Иск бывшего работника, который уволился по собственному желанию и не получил выходное пособие, обещанное трудовым договором. В фабулу дословно переносится пункт договора о пособии и указывается, кто его подписал от работодателя. Обоснование строится на ч. 9 ст. 178 ТК РФ (ч. 8 в редакции до 11.08.2025) и Постановлении КС от 13.10.2026 № 59-П: если условие законно, суд не вправе отказать во взыскании. Отдельный пункт заранее закрывает возражения работодателя: истец не подпадает под ограничения ст. 349.3 ТК РФ, увольнение не связано с виной (ст. 181.1 ТК РФ), условие согласовано уполномоченным лицом. Помимо пособия заявлены проценты по ст. 236 ТК РФ по день фактической выплаты и моральный вред по ст. 237 ТК РФ. Иск подаётся без госпошлины в районный суд по месту жительства работника в течение года со дня увольнения.
DOCX13 КБобновлён 16 окт. 2026 г.
Иск участника с долей 40 % в арбитражный суд по адресу общества: мажоритарий с 60 % провёл внеочередное собрание без уведомления миноритария и сменил директора, хотя устав требует для этого две трети голосов от общего числа. Обоснование построено на двух самостоятельных основаниях: ничтожность решения, принятого без необходимого большинства (п. 6 ст. 43, п. 7 ст. 37 Закона об ООО), и существенное нарушение порядка созыва (п. 1 ст. 36 Закона об ООО, пп. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ, п. 5 Обзора ВС от 25.12.2019). Показано, почему суд не может оставить решение в силе (голос истца блокирующий), соблюдение двухмесячного срока и уведомление участников по п. 6 ст. 181.4 ГК. В иск встроено ходатайство о запрете ФНС вносить в ЕГРЮЛ сведения о новом директоре на основании именно этого решения: узкая формулировка снижает риск отказа. Подавайте, как только в сервисе ФНС появилось заявление Р13014.
DOCX14 КБобновлён 16 окт. 2026 г.
Гражданский иск потерпевшего в уголовном деле о возмещении вреда
Иск адресуется суду, где уже слушается уголовное дело, а в шапке потерпевший назван гражданским истцом, подсудимый — гражданским ответчиком, рядом цена иска и отметка, что пошлина не платится. Имущественный вред раскладывается в таблицу: стоимость похищенного, лечение, ремонт — у каждой суммы свой подтверждающий документ. Моральный вред обосновывается отдельным разделом через боль, длительность лечения и бытовые ограничения со ссылкой на ст. 1099–1101 ГК РФ. Подать иск нужно до окончания судебного следствия, а без вашей явки или просьбы рассмотреть его заочно суд может оставить требования без рассмотрения по ст. 250 УПК РФ.
DOCX40 КБобновлён 14 окт. 2026 г.
Исковое заявление вышедшего участника о взыскании действительной стоимости доли в ООО и процентов
Иск выстроен по цепочке дат: нотариальное заявление о выходе, запись в ЕГРЮЛ с ГРН, переход доли к обществу и окончание трёхмесячного срока выплаты. Стоимость считается умножением чистых активов из баланса за последний отчётный период на долю истца, проценты по ст. 395 ГК РФ заявлены до дня фактической уплаты со ссылкой на п. 48 Пленума № 7. Претензия по корпоративному спору не обязательна, иск подаётся по месту нахождения общества. Чтобы проверить расчёт, включено ходатайство по ст. 66 АПК РФ об истребовании баланса с расшифровками и ОСВ; пошлину считайте от суммы долга и процентов.
DOCX41 КБобновлён 14 окт. 2026 г.
Исковое заявление к управляющей компании о возмещении ущерба от падения дерева на автомобиль
Истец — жилец дома, ответчик — управляющая компания, а госпошлина не уплачивается по ст. 333.36 НК РФ. Связь дерева с общим имуществом доказывают кадастровым номером участка под домом, ветер ниже опасного порога — справкой гидрометцентра, а повреждения — материалом проверки КУСП и экспертизой без учёта износа с УТС. Расчёт сведён в таблицу с эвакуатором, отдельно заявлены моральный вред, штраф 50 % и судебные расходы, приведено определение ВС № 5-КГ19-104 о бремени доказывания. При ущербе до 50 000 руб. иск подают мировому судье.
DOCX41 КБобновлён 14 окт. 2026 г.