Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности по договору и неустойки
Подходит для неоплаченной поставки, подряда, услуг или аренды между коммерсантами, когда претензия уже отправлена и 30 дней на ответ прошли. Расчёт неустойки разбит на периоды с учётом частичных оплат, а при отсутствии договорной пени предусмотрены проценты по ключевой ставке. В просительной части неустойка заявлена «по день фактической оплаты» со ссылкой на п. 65 Пленума ВС РФ № 7 — это избавляет от повторного иска. Если до этого отменили судебный приказ, текст позволяет зачесть ранее уплаченную пошлину. Выписки из ЕГРЮЛ на обе стороны должны быть не старше 30 дней.
DOCX · 14 КБ · обновлён 13 октября 2026 г.
В Арбитражный суд [наименование субъекта РФ / города]
[адрес суда, индекс]
Истец: [полное наименование организации / ИП ФИО полностью]
ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН / ОГРНИП]
[для ИП: дата и место рождения [дата, место рождения], место жительства [адрес]]
адрес: [адрес юридического лица по ЕГРЮЛ, индекс]
телефон: [номер телефона], e-mail: [адрес электронной почты]
Представитель истца: [ФИО полностью]
по доверенности от [дата] № [номер]
адрес для корреспонденции: [адрес], телефон: [номер], e-mail: [адрес]
Ответчик: [полное наименование организации / ИП ФИО полностью]
ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН / ОГРНИП]
адрес: [адрес по ЕГРЮЛ / ЕГРИП, индекс]
телефон: [номер телефона, если известен], e-mail: [адрес, если известен]
Цена иска: [сумма цифрами] руб. [копейки] коп.
Государственная пошлина: [сумма цифрами] руб.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору и неустойки
Между истцом и ответчиком заключён договор [поставки / подряда / возмездного оказания услуг / аренды] от [дата] № [номер] (далее — Договор), по условиям которого истец обязался [поставить товар / выполнить работы / оказать услуги / предоставить имущество во временное владение и пользование], а ответчик — [принять и оплатить товар (работы, услуги) / вносить арендную плату] в порядке и сроки, установленные Договором.
Согласно п. [номер пункта] Договора оплата производится [порядок оплаты: в течение [количество] календарных (рабочих) дней с даты подписания УПД (акта) / ежемесячно не позднее [число] числа] путём перечисления денежных средств на расчётный счёт истца.
Истец исполнил свои обязательства надлежащим образом и в полном объёме: [товар поставлен / работы выполнены / услуги оказаны] на общую сумму [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей, что подтверждается [универсальными передаточными документами от [дата] № [номер], от [дата] № [номер] / актами выполненных работ (оказанных услуг) от [дата] № [номер]], подписанными ответчиком без замечаний [Вариант: направленными ответчику [дата] и не подписанными им без мотивированного отказа в срок, установленный п. [номер] Договора].
Ответчик обязательство по оплате исполнил частично [Вариант: не исполнил]: оплачено [сумма цифрами] рублей платёжными поручениями от [дата] № [номер]. Задолженность ответчика составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей. Наличие задолженности [подтверждается актом сверки взаимных расчётов по состоянию на [дата], подписанным ответчиком / ответчиком не оспаривалось].
Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. В силу [ст. 486, 516 ГК РФ (поставка) / ст. 711, 746 ГК РФ (подряд) / ст. 781 ГК РФ (услуги) / ст. 614 ГК РФ (аренда)] ответчик обязан оплатить [полученный товар / результат работ / оказанные услуги / пользование имуществом] в сроки, предусмотренные Договором.
Пунктом [номер пункта] Договора предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты покупатель (заказчик, арендатор) уплачивает неустойку в размере [размер] % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки [Вариант: не более [размер] % от суммы задолженности]. В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Размер неустойки за период с [дата начала просрочки] по [дата расчёта] составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей согласно расчёту:
- [сумма задолженности] руб. × [размер] % × [количество] дн. (с [дата] по [дата]) = [сумма] руб.;
- [сумма задолженности после частичной оплаты] руб. × [размер] % × [количество] дн. (с [дата] по [дата]) = [сумма] руб.;
- итого: [сумма] руб.
Вариант (если неустойка договором не предусмотрена): на сумму долга подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды; за период с [дата] по [дата] их размер составляет [сумма] руб. согласно прилагаемому расчёту.
Как разъяснено в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, по требованию истца суд в резолютивной части решения указывает на взыскание неустойки до момента фактического исполнения обязательства.
Истцом соблюдён обязательный досудебный порядок урегулирования спора (ч. 5 ст. 4 АПК РФ): [дата] ответчику направлена претензия от [дата] № [номер] с требованием погасить задолженность и уплатить неустойку [почтовым отправлением с описью вложения, РПО № [номер] / по электронной почте [адрес], предусмотренной п. [номер] Договора]. Претензия [получена ответчиком [дата] / возвращена за истечением срока хранения [дата]]. Срок [30 календарных дней / иной срок, установленный п. [номер] Договора] со дня направления претензии истёк, требования ответчиком не удовлетворены [Вариант: ответ на претензию не получен / в ответе от [дата] № [номер] ответчик сослался на [доводы]].
Спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом [наименование] [по месту нахождения ответчика (ст. 35 АПК РФ) / в соответствии с п. [номер] Договора о договорной подсудности (ст. 37 АПК РФ)].
Цена иска составляет [сумма цифрами] руб., в том числе основной долг [сумма] руб. и неустойка [сумма] руб. Государственная пошлина в размере [сумма] руб. уплачена в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ [Вариант: с зачётом государственной пошлины в размере [сумма] руб., уплаченной за подачу заявления о выдаче судебного приказа, отменённого определением от [дата] по делу № [номер] (подп. 13 п. 1 ст. 333.20, подп. 7 п. 1 ст. 333.22 НК РФ)].
Истцом понесены расходы на оплату услуг представителя в размере [сумма] руб. по договору от [дата] № [номер], которые в силу ст. 106, 110 АПК РФ подлежат возмещению ответчиком.
Меры по обеспечению иска до предъявления иска [не принимались / приняты определением Арбитражного суда [наименование] от [дата] по делу № [номер]].
Истец [согласен / не согласен] на рассмотрение дела в порядке упрощённого производства [Вариант: в соответствии с ч. 1 ст. 227 АПК РФ дело подлежит рассмотрению в порядке упрощённого производства].
На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 310, 330 ГК РФ, ст. 4, 110, 125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с [наименование ответчика] (ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН]) в пользу [наименование истца] (ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН]) задолженность по Договору от [дата] № [номер] в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с [дата] по [дата] в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей, а также неустойку, начисляемую на сумму задолженности [сумма] руб. (с учётом её фактического погашения) по ставке [размер] % за каждый день просрочки, начиная с [дата, следующая за датой расчёта] по день фактической оплаты долга [Вариант: с учётом ограничения, установленного п. [номер] Договора].
3. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере [сумма] рублей.
4. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере [сумма] рублей.
Приложения:
1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (платёжное поручение от [дата] № [номер]).
2. Документ, подтверждающий направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (опись вложения и кассовый чек от [дата] / подтверждение отправки по электронной почте).
3. Копия Договора от [дата] № [номер] [с дополнительными соглашениями и спецификациями].
4. Копии [УПД / товарных накладных / актов выполненных работ (оказанных услуг)] от [дата] № [номер].
5. Копии платёжных поручений о частичной оплате от [дата] № [номер].
6. Копия акта сверки взаимных расчётов по состоянию на [дата].
7. Расчёт суммы исковых требований (основного долга и неустойки).
8. Копия претензии от [дата] № [номер] и документы, подтверждающие её направление ответчику (опись вложения, кассовый чек, отчёт об отслеживании).
9. [Копия ответа ответчика на претензию от [дата] № [номер].]
10. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в отношении истца, полученная не ранее чем за 30 дней до обращения в суд.
11. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в отношении ответчика, полученная не ранее чем за 30 дней до обращения в суд.
12. Копия свидетельства о государственной регистрации истца [при наличии].
13. Доверенность на представителя от [дата] № [номер] [и копия документа о высшем юридическом образовании или учёной степени представителя].
14. Копии договора на оказание юридических услуг и документов об оплате услуг представителя.
15. [Копия определения об отмене судебного приказа от [дата] по делу № [номер].]
[должность руководителя / представитель по доверенности]
____________ / [ФИО, инициалы и фамилия]
М.П. (при наличии)
«[число]» [месяц] [год] г.
Похожие образцы
Все: исковые заявления →Исковое заявление о защите прав потребителя: возврат денег за некачественный товар
Сценарий этого иска короткий: вещь сломалась на гарантии, покупатель письменно отказался от договора, отдал товар на проверку качества по акту, а десять дней на возврат денег прошли впустую. Обосновано, почему доказывать причину дефекта должен продавец (п. 6 ст. 18 Закона), есть строка для расчёта неустойки «цена × 1 % × дни» и требование продолжать начисление до фактической выплаты. Пошлину платить не нужно, подавать можно по своему месту жительства. Перед подачей определите подсудность: до 100 000 рублей — мировой судья, причём моральный вред и штраф в эту сумму не включаются. Приложите акт передачи товара и трек-номер претензии.
DOCX · 40 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Исковое заявление к СФР о включении периодов в стаж и назначении пенсии
Иск гражданина к отделению Социального фонда, если тот отказал в пенсии, не засчитав часть периодов работы, службы, учёбы или ухода за ребёнком. Каждый спорный период расписывается отдельно с причиной отказа и доказательствами: записи трудовой книжки, архивные справки, показания свидетелей при утрате документов. Предусмотрены варианты для работы в союзных республиках до 1991 года и для специального (льготного) стажа, а в просительной части — назначение пенсии со дня первого обращения и перерасчёт. Подаётся по месту нахождения отделения СФР с пошлиной 3 000 руб.; обязательно приложите выписку из лицевого счёта и собственный расчёт стажа и ИПК.
DOCX · 14 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Исковое заявление о признании права собственности в силу приобретательной давности
Типичная ситуация — родственник, много лет живущий в квартире или доме умершего собственника, на которые никто не оформил наследство или права на выморочное имущество. В фактической части по пунктам перечисляется, чем подтверждается владение «как своим»: регистрация, квитанции за ЖКУ и капремонт, ремонт за свой счёт, налоги, договоры с поставщиками ресурсов, двое свидетелей. Есть вариант о присоединении срока предыдущего владельца. Пошлина считается от кадастровой стоимости, в тексте приведён пример расчёта для 2,5 млн руб. Полезно заранее получить у нотариуса ответ об отсутствии наследственного дела.
DOCX · 14 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Исковое заявление о возмещении ущерба от наезда на яму (выбоину) на дороге
Водитель предъявляет такой иск, если колесо или подвеска пострадали из-за выбоины, а возмещать ущерб добровольно никто не стал. Ответчиками указаны сразу владелец дороги (администрация или дорожное учреждение) и подрядчик по контракту на её содержание, чтобы суд сам определил надлежащего. В тексте есть место для размеров ямы из схемы ДТП и акта о недостатках дороги, расчёт ущерба без учёта износа по Постановлению КС РФ № 6-П, а также отдельные строки на эвакуацию, шиномонтаж, диагностику и экспертизу. Заранее известите обоих ответчиков об осмотре машины экспертом — копия телеграммы входит в перечень приложений.
DOCX · 14 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Ситуация знакомая многим: перепутали цифру в номере телефона, деньги ушли незнакомцу, а банк без его согласия перевод не отменяет. В иске описана вся цепочка — чек операции, обращение в свой банк, требование получателю в мессенджере или письмом — и объяснено, почему ст. 1109 ГК РФ не мешает возврату. Когда в приложении видно только «Имя Ф.», ответчика указывают по номеру телефона и карте, банк получателя привлекают третьим лицом, а отдельное ходатайство просит суд запросить его паспортные данные и адрес. Проценты по ст. 395 ГК РФ считаются с момента, когда получатель узнал об ошибке, и продолжают идти до возврата.
DOCX · 14 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением (выписка через суд)
Иск построен на четырёх альтернативных основаниях, из которых нужно оставить одно: прекращение семейных отношений с собственником, переход квартиры к новому владельцу, добровольный выезд на другое место жительства или формальная регистрация без вселения. Для отказавшихся от приватизации есть оговорка со ссылкой на ст. 19 Закона № 189-ФЗ, для детей ответчика — на п. 14 Пленума ВС № 14. Можно добавить требование о выселении: тогда пошлина составит 6 000 рублей и нужно предварительное требование освободить жильё. К иску прилагают акт о непроживании от управляющей компании и квитанции об оплате.
DOCX · 14 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.